Договор монтажа дома

Договор монтажа фасада здания образец

Договор монтажа фасада здания образец

Замеры. Первоначально проводится тщательный замер объекта для получения точных данных о размерах кровли или фасада.Договор оферты 1.1.

В соответствии со ст. Приемка работ. Оговариваются форма и сроки приемки работ. Список обстоятельств непреодолимой силы должен быть согласован сторонами.

Гарантийное обязательство. Указываются гарантийный срок на ремонтные работы, в течение которого подрядчик обязан за свой счет исправить выявленные дефекты. После того как выполнен монтаж агрегата, вам стоит узнать, как производится сервисное обслуживание кондиционеров в вашем городе, Москва не исключение.

Но кое-что вы можете сделать сами:

  1. Самая распространённая неисправность – засорение фильтров.

Бывают два типа фильтрующих элементов: воздушные (от запыления) и для очищения воздуха (бактерицидные, убивающие запахи и ионизирующие воздух). Первый тип фильтров делается в виде мелкой сетки. Они расположены прямо под открывающейся крышкой.

Договор на монтаж, образец, бланк

г. Москва «___» __________ 201_ года.

1.6. Подрядчик – подрядчик Монтажных работ, согласованных в п.1.3.

настоящего договора подряда, действующий на основании настоящего Договора и во исполнение своих договорных обязательств перед Покупателем Товара. 1.7. Субподрядчик – исполнитель Монтажных работ согласно п.1.3. по настоящему Договору, с которым заключен Договор.

2.2. Подрядчик обязуется обеспечить условия для проведения Монтажных работ, организовать приемку их результата и оплатить Монтажные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 3. Порядок проведения монтажных работ 3.2.

До проведения Монтажных работ Субподрядчик обязуется пройти инструктаж по монтажу дверей и панелей непосредственно на Объекте. 3.10. Субподрядчик обязуется проводить Монтажные работы в фирменной одежде, предоставленной Подрядчиком до начала проведения Монтажных работ. Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

8 900 500 00 00

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (монтаж, демонтаж) __________________________________________________________ ______________________________________________ по адресу: г.

__________________, ул. ___________________________, корпус_____ дом _____. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 1.3. Для выполнения работ, указанных в п.

1.1. Договора, Заказчик за свой счет приобретает необходимые материалы и оплачивает их доставку.

2.1.1 произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для монтажа ___________________ 2.1.2.

до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа. 2.3.1. сдать выполненную работу досрочно; 2.3.2.

перенести срок сдачи из-за резко ухудшающихся погодных условий, при которых невозможно производить монтаж, не более чем на _____ дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора. 2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2.

отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.1. Стоимость работ по договору составляет ________________ рублей.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.5.

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

Договор на устройство фасада образец

В первый этаж, с восточной стороны, встроены предприятия общественного назначения и офисные помещения.

Все цены в данном разделе являются ориентировочными на февраль 2019 года и зависят от многих факторов на конкретном объекте. Смотреть полный справочник по ценам работ В стоимость входят: материал (комплектующие порядка 12 видов, обрешетка, гидро-пароизоляционные пленки, крепежные элементы, сайдинг, утеплитель при необходимости и т.д.) и работы по монтажу (под ключ) за 1 кв.

  1. Эффектный фасад вашего здания в кратчайшие сроки
  2. Гарантия 5 лет и послегарантийное обслуживание
  3. Решение проблемы недостаточного теплосбережения
  4. Подбор, заказ и доставка материалов на объект

Навесной вентилируемый фасад (НВФ) позволяет эффективно утеплить здание и в то же время придать ему современный привлекательный внешний вид при помощи различных облицовочных материалов. Данный образец проектного договора предусматривает заключение соглашения между двумя юридическими лицами на разработку проектной документации для устройства навесного вентилируемого фасада.

ООО «Москваспецстрой». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фадеева Владимира Леонидовича. действующего на основании устава с одной стороны и ООО «Инженермастер».

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника проектно-конструкторского отдела Колбасина Анатолия Владимировича.

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

Договор о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ____________ (________________) рублей. 4.4. Уплата Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в п.

4.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (или наличными денежными средствами через кассу Исполнителя).

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

Договор монтажа фасада здания образец

В случае некачественного их выполнения вы сможете отказаться от услуг компании, что тоже нужно прописать в договоре. Также в конце договора обязательно вписывается порядок сдачи-приемки работ и составление акта, который вы подпишите в конце ремонта.

Результаты поиска образец претензии по договору подряда на ремонт фасада. МОНТАЖ Навесных вентилируемых фасадов аренда компрессора, очистка фасадов, Удаление краски , Очистка после.

Весть образец договора на монтаж размещен в прикрепленном файле.

Кроме того, договор служит гарантией неизменной стоимости монтажа. Монтаж вентилируемого фасада (металлический сайдинг) по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Обручевых д.7,9.

Подрядчик по настоящему договору обязуется. Места на фасаде здания для размещения на рекламу и Образец договора.

Для окон — убираются излишки монтажной пены и закрывют от солнечного излучения солнцезащитной мастикой.

Гарантия на работы Главное не выбранная технология работ по заделке швов а качество материалов и опыт специалистов. Мы даём гарантию на нашу работу от 3 лет для частных заказчиков, до 5 лет для юридических лиц. Разный срок гарантии связан с большим объемом работ для юридических лиц.

Скидка соответственно переходит к вам. Поэтому при равных показателях у нас сделать швы получается дешевле.

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами. 4.7. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора. 6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 объект необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором, материалами и изделиями в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

Договор подряда на монтаж оборудования

в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Читайте так же:  Договор на возмещение коммунальных услуг образец

Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: — первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Договор на монтаж системы отопления

ДОГОВОР № 2013-09-28 На выполнении работ по монтажу системы отопления по индивидуальному проекту

ООО «Альянс» в лице генерального директора Майорова А.Б., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить доставку и монтаж необходимого материала и передать в собственность Заказчика Товар согласно Проекту и Спецификации (приложения №1 и№2) а Заказчик обязуется оплатить и принять Товар по настоящему договору.

1.2. Вид товара: комплект системы отопления загородного дома, с учетом индивидуальных особенностей помещения и пожеланий Заказчика (далее именуемый Товар).

1.3. Качество Товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Российской Федерации.

1.4. Исполнитель выполняет работы, указанные в п.1.1., своими силами, с правом привлечения к работам третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Перед заключением настоящего Договора стороны утверждают Проект, согласовывают стоимость, комплектность Товара путем подписания Приложений №1 и №2, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной информации о видах, порядке и сроках выполняемых им работ и оказываемых услуг.

2.2. В случае приобретения Заказчиком иных комплектующих самостоятельно (даже, если при замере были даны иные рекомендации), Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую техническую документацию на вышеуказанное оборудование, а также иные сведения об указанном товаре. Исполнитель в свою очередь не несет ответственности за несоответствие Товара размерам и техническим характеристикам, имеющегося у Заказчика дополнительного оборудования.

Читайте так же:  Алименты понятие порядок и размеры взыскания

2.3. После составления Акта замера условия настоящего Договора, а также Приложения к нему, не подлежат изменению сторонами, за исключением изменений, вызванных производственно-технической необходимостью.

2.4. Любые изменения Приложений №1 и №2 по размеру, внешнему виду, фактуре и комплектации Товара, вносимые Заказчиком в период подписания изменений по Акту замера и до момента исполнения Договора, оформляются в письменной форме, с обязательным переносом срока монтажа Товара.

2.5. В случае невозможности внесения изменений в Приложения №1 и №2 без последствий изменения существенных характеристик Товара, стороны расторгают настоящий Договор и оформляют новый. При этом Заказчик компенсирует исполнителю стоимость фактических затрат и выполненных работ по настоящему Договору, согласно спецификации (Приложений №2)

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара рассчитывается согласно прайс-листу.

3.2. Общая стоимость Товара и его монтажа определяется в Спецификации (Приложение 2) с учетом п.3.2.1.

3.2.1 Стоимость Товара, его установки и доставки составляет _____рублей

3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс, который включает в себя полную стоимость оборудования и материалов (п.3.2. и п. 3.2.1.). Заказчик обязуется внести Аванс Исполнителю в течении 7-ми календарных дней от срока подписания настоящего Договора.

3.4. Стоимость монтажных работ Заказчик обязуется оплатить по завершению работ при подписании Акта приема-передачи.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор считается выполненным в момент подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.2. Товар доставляется и монтируется в течение 12-ти рабочих дней с момента подписания Приложения №1 после составления Акта замера.

4.3. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по вине третьих лиц (поставщиков оборудования, материалов и т.д.) Исполнитель вправе увеличить срок доставки и монтажа Товара, но не более чем на 10 рабочих дней, предварительно уведомив Заказчика о предстоящих изменениях срока доставки и монтажа, и указания новых сроков.

4.4. При отсутствии у Исполнителя, выбранного Заказчиком материала (оборудования и т.д.), ввиду невозможности получения такого материала у поставщиков Исполнителя (отсутствие или снятие такого материала с производства и т.д.) стороны по взаимному согласию производят замену отсутствующего материала аналогичным материалом схожих характеристик.

При этом срок доставки и монтажа Товара начинает истекать с момента утверждения данного материала и внесения в Приложения №1 и №2 соответствующих изменений, и составляет 20 рабочих дней.

4.5. Товар доставляется Заказчику в разобранном виде в специальной закрытой упаковке. Товар считается переданным Заказчику с момента подписания Акта доставки материала по адресу Заказчика после проверки Заказчиком сохранности упаковки Товара.

4.6. С момента доставки Товар поступает в собственность Заказчика с переходом риска случайной гибели или порчи Товара.

4.7. Заказчик не вправе самостоятельно нарушать целостность упаковки и проверять качество Товара до того, как будет произведена установка Товара Исполнителем.

4.8. Установка Товара в помещении Заказчика осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки, либо в другой день согласованный сторонами. Все претензии по качеству и комплектности Товара принимаются только после его установки.

4.9. После завершения установки Заказчик обязан в присутствии представителя Исполнителя принять и осмотреть Товар, а также подписать Акт доставки. В случае выявления отступлений от условий договора и приложений к нему, а также обнаружение иных недостатков, ухудшающих качество Товара в момент осмотра, Заказчик обязан заявить об этом представителю Исполнителя, сделав соответствующие отметки в Акте доставки. Недостатки, указанные в Акте доставки, устраняются Исполнителем в срок до 10 рабочих дней, после чего условия Договора считаются выполненными.

4.10. Заказчик, принявший товар и подписавший Акт доставки без соответствующей проверки, не вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приема Товара (явные недостатки)

4.11. В случае отказа Заказчика от установки Товара Исполнителем, Заказчик одновременно с Доставкой обязан подписать Акт приема-передачи выполненных работ. Договор будет считаться исполненным в момент передачи Товара заказчику. Претензии по качеству и комплектации Товара в таком случае принимаются при условии вскрытия упаковки в присутствии представителя Исполнителя с соблюдением письменного порядка оформления выявленных недостатков. В случае вскрытия упаковки Товара и его последующей установки без участия представителей Исполнителя, претензии по комплектности и качеству Товара не принимаются.

4.12. Хранение товара на складе Исполнителя после его изготовления по причине невозможности принятия Товара Заказчиком осуществляется за дополнительную плату из расчета 0,05% от общей стоимости договора в сутки. В этом случае доставка товара Заказчику осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты срока хранения Товара на складе.

4.13. В случае намеренного отказа Заказчика от подписания Акта доставки Товара в нарушение пп.4.7.-4.11. настоящего договора, а равно создание Заказчиком намеренного препятствия Исполнителю в доступе к Товару для его установки или осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором, без соответствующего письменного уведомления, договор считается автоматически исполненным в полном объеме по истечении 10 рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, указанных в п.3.4. договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задолженности по Договору.

5.2. В случае нарушения всех сроков согласно пп.4.1.-4.5.;4.8.;4.9, по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

5.3. Во всех остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в общегражданском порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на Претензию устанавливается сторонами не позднее 10 дней с момента получения претензии.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

Заказчик обязуется подготовить помещения следующим образом:

6.1. К моменту Доставки

6.1.1. Должны быть выполнены подготовительные работы, оговоренные при контрольном замере.

6.1.2. Помещение должно быть полностью освобождено от строительного мусора.

6.1.3. Температура воздуха должна быть в пределах от +5 0 до +25 0 С.

6.2. К моменту монтажа системы отопления, стены помещения должны быть подготовлены для крепления оборудования.

6.3. На время проведения работ в помещении не должны находиться дети и домашние животные.

6.4. В случае нарушения Заказчиком условий п.6.1., 6.2., 6.3. Исполнитель не несет ответственности за качество выполняемых им работ по установке Товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Контрольный замер осуществляется бесплатно.

7.2. Доставка товара осуществляется силами Исполнителя и за его счет в черте города до дома Заказчика, за пределами г. Санкт-Петербурга определяется Исполнителем согласно прайс-листу на дополнительные работы.

7.3. При установке товара в помещение, не соответствующее требования п.6.2., допускаются отклонения от первоначальной конструкции товара, влекущие за собой зазоры между каркасом оборудования и стеной, и прочие отклонения.

7.4. Исполнитель устанавливает на монтаж системы гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.

7.5. Гарантийный срок на оборудование устанавливается ее производителем в соответствии с характеристиками и данными, указанными в техническом паспорте изделия.

7.6. Гарантия не распространяется:

7.6.1. На механические, термические повреждения.

7.6.2. В случаях, когда Заказчиком были нарушены правила эксплуатации и использования на изготовленный товар.

7.7. Форс-мажорные обстоятельства. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные действия, в том числе государственных поставщиках, принятие чрезвычайного положения правительством РФ, а равно государств поставщиков сырья и оборудования, и т.п.), препятствующих какой-либо из сторон полностью переносится соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик имеет право расторгнуть договор по своей инициативе в любой момент до момента доставки товара, уплатив Исполнителю не менее 25% от общей стоимости товара и его монтажа, согласно п.3.2.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передать своим права и обязанности по договору третьим лица, без соответствующего письменного согласия другой стороны.

8.3. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору, стороны прилагают все усилия для устранения причин, вызвавших недовольство другой стороны путем соблюдения претензионного порядка разрешения конфликтов (см п .5.3.), а также путем проведения переговоров.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. В случае невозможности разрешения конфликта путем переговоров, все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в судебных органах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по подсудности.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юр.адрес:198097, г. Санкт-Петербург,

ИНН 7805572099 КПП 780501001

ОГРН 117847535046

к\с 30101810000000000201

ВОАО АКБ «АВАНГАРД»

Читайте так же:  Приказ управляющей компанией

Генеральный директор

____________ Майоров А.Б.

Договор подряда на монтаж оборудования

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

Похожие записи:

  • Приказ минздрава 377 от 1999 Приказ Минздрава РФ от 15 октября 1999 г. N 377 "Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения" Приказ Минздрава РФ от 15 октября 1999 г. N 377"Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения"(с изменениями […]
  • Приказ о смене ответственного лица образец ТарановНачальник отдела кадров Славина Д.И. Славина19.03.2009 С приказом ознакомлен:Парамонов Е.Р. Парамонов19.03.2009 ВАРИАНТ Открытое акционерное общество «Маяк»(ОАО «Маяк»)ПРИКАЗ«21» февраля 2010 г. № 17-лг. СамараО внесении изменений в […]
  • Подать иск на росреестр Можно ли подать в суд на росреестр Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность Установить минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения: крестьянского […]
  • Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы рб Заявление на отпуск без сохранения заработной платы Трудовым кодексом РФ прямо предусмотрена возможность работника воспользоваться правом на отдых за свой счет, подав работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Причем […]
  • Действующий уголовный кодекс франции был принят в Действующий уголовный кодекс франции был принят в Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ Кодекс введен в действие с 1 января 1997 г. Положения настоящего Кодекса о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста вводятся […]
  • Приказ об обучении по охране труда рабочих Приложение. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Приложениек постановлению Минтруда РФи Минобразования РФот 13 января 2003 г. N 1/29 Порядокобучения по охране труда и проверки знаний […]