Договор на установку ламп

Договор на монтаж систем освещения

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Купчинский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
— иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
— иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

Читайте так же:  Договор перевозки пассажиров автобусом образец

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:

12.2. Поставщик:
ООО «СТК», ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

Договор № на установку натяжных потолков

Д ОГОВОР № _____.

на установку натяжных потолков.

г. Люберцы «____» ____________ 201__ г.

Мастерская натяжных потолков Amelia (интересы представляет компания ООО «Амелия»), именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Чуприцкого Владимира Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение 3). и составляет________________________________ (______________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. В стоимость работ с немецкими и китайскими плёнками, включены для каждого помещения установка одной конструкции для потолочной люстры, обход одной трубы, обработка 4-х углов полотна и белая вставка по периметру.

2.3. В стоимость работ с российскими плёнками, включены для каждого помещения установка одной конструкции для потолочной люстры, обход одной трубы, обработка 4-х углов полотна.

2.4. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с Прайс-листом Подрядчика, действующего на момент подписания договора. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 5 000 рублей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется.

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется.

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приемки, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании монтажа.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение №1 к договору). В случае полного или частичного неисполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение сроков установки натяжного потолка.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Дата монтажа __________________________________. В связи с непрерывным производством работ по установке натяжных потолков возможно смещение даты монтажа, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки Заказчик вносит остальные 30.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА.

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 500 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 500 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову.

7.5. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения, за исключением образования на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм. В этом случае производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.1. Подрядчик гарантирует.

качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.

надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает также следующие гарантии.

— на полотна натяжных потолков производства Германии, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 20 лет.

Читайте так же:  Претензия кухни

— на полотна натяжных потолков Китайского производства, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 10 лет.

— на полотна натяжных потолков Российского производства, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 3 года.

— на монтаж потолка и комплектующие монтажа — 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 30 дней.

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения светильников, купленных не у подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику.

за задержку передачи Подрядчику помещения – штраф в размере 1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

за задержку начала приемки законченных строительных объектов — свыше 3 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче — пеню в размере 1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены.

за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика возмещает материальный ущерб в полном объеме.

за простой бригады монтажников Заказчик уплачивает Подрядчику 250 руб. за каждый час простоя.

за изменение даты проведения работ Заказчиком, после подписания договора, Заказчик уплачивает 1200 рублей за каждую смену даты.

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику.

за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены.

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 5% договорной цены.

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуральной форме.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях.

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях.

приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней.

уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11. 4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней письменное уведомление о намерении другой. Договор подряда расторгается в установленном порядке. В случае, когда расторжение договора происходит по вине Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотна натяжного потолка и компенсацию в размере 2000 рублей.

11.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду, но не более 10% от договорной цены.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

к ДОГОВОРУ №________.

от «____» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА.

к объекту для установки натяжных потолков.

Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.

Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт ответственности за испачканные и повреждённые поверхности.

К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения.

Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации.

Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем; При установке на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.

В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.

В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.

Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если для ремонта проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу.

При монтаже потолков в помещении высотой более 3,5 метров по периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.

В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха.

Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.

В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.

Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.

Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности лампы в ваттах.

Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.

Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотна свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика.

На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с обязательным перерасчетом суммы по договору.

Читайте так же:  Заявление на регистрацию брака на работе

Технология установки натяжных потолков является собственностью ООО «Амелия». Обучение, ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.

Подпись заказчика ___________________________.

Заключение договора на утилизацию люминесцентных ламп

Большинство производств и организаций используют люминесцентные осветительные приборы. Такие лампы выбирают в целях экономии электроэнергии, ведь их яркость и время службы в несколько раз выше, чем у аналогов. Вне зависимости, цех это или магазин, требуется освещение большой площади целый день или на сутки.

Подобные лампы относят к категории ртутьсодержащих объектов. Просто в качестве мусора их не вывезешь. Утилизация люминесцентных ламп ведется по особым правилам. Проводить ее могут лишь те службы, которые имеют разрешение санитарных органов, с одной из них надо заключить договор. Иначе у руководителя предприятия будут серьезные проблемы с Роспотребнадзором.

Необходимость утилизации люминесцентных ламп

Чтобы подобный прибор давал свет, в качестве одного из компонентов используют ртуть. Этот элемент опасен для живых существ и имеет свойство накапливаться в окружающей среде. Если регулярно выбрасывать люминесцентные лампы на свалку, концентрация ртути там достигнет опасного для жизни уровня. Это угрожает:

  • загрязнением воздуха и воды ядовитыми испарениями;
  • гибелью живности;
  • тяжелой интоксикацией находящихся вблизи людей.

В целях безопасности утилизация ламп проводится по особому регламенту. Прежде всего, нужно учитывать сроки хранения таких осветительных приборов. Именно они оказывают влияние на то, как долго можно использовать подобные аппараты, и когда их следует утилизировать. Согласно санитарным правилам, как только срок истекает, необходимо удалить старые лампы с объекта, и отвезти на предприятие, с которым заключен договор на утилизацию. Либо специалисты, занимающиеся демеркуризацией (нейтрализацией) ртути, сами заберут опасный груз.

Если договор не заключать, а потихоньку вывозить лампы на свалку, то руководство предприятия будет в ответе за нарушение санитарных требований и законов, связанных с охраной окружающей среды. Это чревато наложением штрафных санкций надзорными органами. А многократно проштрафившееся предприятие могут даже закрыть.

Опасность хранения отработанных приборов дневного света

Чистый элемент не так опасен для жизнедеятельности флоры, фауны и человека, как его соединения. В результате взаимодействия ртути с окружающей средой возникают химические реакции, создающие вредные для здоровья конгломераты веществ.

Так, если вылить на поверхность грунта пять литров ртути, она очень быстро растечется и займет площадь в 0,03 квадратного метра. Сразу же начнется процесс испарения, в результате которого образуется почти неподвижное облако ртути. Те живые организмы, которые попадают в него, могут погибнуть. Если постоянно выбрасывать лампы в одном месте, ртутное облако будет увеличиваться.

Нельзя относиться к утилизации ртутьсодержащих отходов спустя рукава. Только вначале человек, подверженный воздействию паров ртути, ничего не чувствует. Потом элемент накапливается в организме и вызывает микромеркуриализм. Он проявляется следующими симптомами:

  • понижение работоспособности;
  • хроническая усталость;
  • раздражительность;
  • головные боли;
  • нервное возбуждение.

Если накопление ртути продолжается, разрушаются нервная система и почки, что чревато множеством осложнений. У детей ртутное отравление также замедляет рост и влияет на сердечную функцию.

Хранение обработанных ламп осуществляют на специальных площадках вдали от рабочих и бытовых помещений. Бывшие осветительные приборы укладывают в герметичную тару. До момента вывоза не должно пройти более полугода, поскольку даже неразбитые лампы после этого срока начинают выделять вредные соединения.

Составление договора на утилизацию

Чтобы не навредить экологии и здоровью работников, процесс утилизации ртутьсодержащих отходов следует доверить профессионалам. Для этого требуется заключить договор с одним из предприятий, которые занимаются подобной деятельностью.

Именно заключение договора будет гарантировать соблюдение санитарно-гигиенических и экологических нормативов. Наличие договора подскажет представителям надзорных органов, что работа предприятия полностью отвечает всем законодательным требованиям и не угрожает экологии и здоровью граждан.

Договор на утилизацию регулирует обязательства обеих сторон, помогает избежать разногласий. В нем должен быть прописан план проведения работ по утилизации с датированием начала и завершения процесса.

Какие данные должен еще содержать подобный договор:

  • вид и объем подлежащих утилизации ламп;
  • график предоставления услуг и их цену;
  • регламент действий при внеплановых ситуациях.

Начинать вывоз организация не имеет права, пока такой договор не заключен и не заверен обеими сторонами. Отсутствие договора служит поводом для надзорных организаций наложить санкции на владельца предприятия.

Вначале следует предупреждение с указанием времени для устранения проблемы. Если ее в этот срок не устранили, назначают штраф. За регулярные нарушения вначале работу предприятия приостанавливают на три месяца.

Когда предприятие, оказывающее услуги по вывозу люминесцентных ламп выбрано, и договор подписан обеими сторонами, нужно сообщить об этом в местное отделение Роспотребнадзора. После этого можно вывозить лампы на утилизацию. Когда срок договора подойдет к концу, потребуется его продление либо перезаключение с другой организацией.

Важные санитарные правила и законы

Технология утилизации люминесцентных ламп описана в Санитарных правилах и нормах 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления».

В этих документах акцент делается на недопустимость самостоятельной утилизации ртутьсодержащих ламп и вывоза их на обычные свалки. При таких действиях стеклянные колбы повреждаются, а ртуть испаряется, образуя ядовитое облако. Даже если закопать старые лампы, опасные соединения заразят почву и попадут через подземные воды в открытые водоемы. Это повышает опасность отравиться питьевой водой либо овощами и фруктами, выращенными на зараженной почве.

А также сведения об утилизации люминесцентных ламп содержатся:

  • в санитарной документации по работе со ртутью № 4607-88;
  • в ФЗ № 52;
  • в ФЗ №7.

Последние два закона регламентируют защиту санитарно-эпидемиологического благополучия населения и окружающей среды. Можно также руководствоваться инструкцией «Ртутные лампы, люминесцентные, ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак», подсказывающей, как обращаться с отходами первого класса опасности.

Технология утилизации ртутьсодержащих ламп

При использовании галогеновых и люминесцентных осветительных приборов нужно тщательно соблюдать инструкцию и сроки использования. Технология утилизации направлена на нейтрализацию химического источника опасности. Сам процесс проводится на специально оборудованных полигонах.

Утилизация отходов, содержащих ртуть, в том числе и люминесцентных ламп, проходит с помощью:

  • химической трансформации;
  • термической переработки;
  • термовакуумного воздействия.

После этих манипуляций получается пригодная для вторичного использования ртуть.

Доставляет лампы на пункт утилизации обычно поставщик услуг, ведь ответственность за транспортировку опасного груза уже несет он.

Битые лампы необходимо упаковывать особенно тщательно и герметично, а помещение, где они разбились – проветрить. Уборщики должны надеть респираторы или марлевые повязки и перчатки. Если объем разбитых ламп большой, после уборки следует вызвать специалистов санитарной службы, чтобы они замерили уровень концентрации ядовитых паров и устранили их. Даже упакованные битые лампы подлежат утилизации в первую очередь.

Нельзя производить процедуру утилизации ламп самостоятельно. Это опасно для окружающей природы и людей, а также для самих утилизаторов.

Видео: Установка по утилизации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов УРЛ-2М

Похожие записи:

  • Договор об оплате за обучение образец Пермский медицинский правозащитный центр СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ г. ____________________ «___» ________ 20__ г. ___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем « Учреждение », в лице […]
  • Договор поставки леса кругляка Договор поставки кругляка деловая древесина Договор купли-продажи древесины Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи. 2. Обязанности сторон договора 2.1.1. Передать Покупателю […]
  • Судебная экспертиза в гражданском праве Экспертиза в гражданском процессе (3) Главная > Реферат >Государство и право Глава 1. Понятие и назначение экспертизы в гражданском процессе1.1 Понятие и роль судебной экспертизы в гражданском производстве……. 51.2 Порядок назначения судебной […]
  • Договор ремонта вагонов Договор ремонта вагонов АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____на организацию ремонта железнодорожных вагонов г. ________________ "___"_________ ___ г. ____________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице ___________________________, […]
  • Типовой договор аутстаффинг Главная » Договор аутсорсинга » Типовой договор аутсорсинга образец Типовой договор аутсорсинга образец Договор аутсорсинга ____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, действующего на основании […]
  • Оплата больничного листа в 2019 году стаж 5 лет Стаж для больничного листа в 2019 году Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа заболевшего работника. О том, как величина стажа влияет на величину больничного, расскажем в нашей консультации. Что такое страховой […]