Договор на восстановление и заправку картриджей

Договор на проведение работ по восстановлению и заправке картриджей №

Главная > Документ

Договор на проведение работ по восстановлению и заправке картриджей № _____

г. Камышин _________________ 2013 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Шайдуллин Андрей Архипович, СКЦ «ZIPTONER» в лице директора Шайдуллина Андрея Архиповича, действующего на основании ОГРН 304345332000190, с одной стороны, и ЗАКАЗЧИК ____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

действующий на основании _________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора осуществлять работы по восстановлению и заправке лазерных картриджей для печатающих устройств, наименование и стоимость которых указаны в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заправка картриджей включает в себя: предварительное тестирование картриджа на ремонтопригодность, полная переборка картриджа, заполнение его тонером, тестирование качества печати на принтере.

Восстановление лазерного картриджа включает в себя вышеперечисленные работы по заправке , а также замену изношенных частей на новые.

2. Порядок выполнения работ

2.1 Исполнитель проводит работы по восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств.

2.2 Доставка картриджей к Исполнителю и обратно к Заказчику осуществляется транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя.

2.3 В течение одного рабочего дня после получения от Заказчика картриджей Исполнитель осуществляет их восстановление и заправку.

3. Порядок организации работ.

3.1 Основанием для выполнения работ по заправке и ремонту картриджей является заявка Заказчика, полученная по телефону, по электронной почте, консультантом на сайте Исполнителя (www.ziptoner.ru) или непосредственно в офисе Исполнителя.

3.2 По окончании проведенных работ между сторонами составляется и подписывается Акт выполненных работ.

3.3 После подписания акта выполненных работ в течение одного рабочего дня Исполнитель осуществляет бесплатную доставку картриджей к Заказчику.

3.4 Возврат картриджей осуществляется в течении одного рабочего дня. Помимо картриджей, представителю Заказчика выдаются соответствующие счета и Акты выполненных работ или чек, копия чека и Акты выполненных работ.

3.5 Максимальный срок хранения восстановленных и заправленных картриджей составляет 30 (тридцать) календарных дней. При неявке Заказчика в указанный срок, картриджи подлежат продаже в установленном законом порядке (ст.899 ГК РФ) .

4. Стоимость договора и порядок расчетов.

4.1 Стоимость работ по восстановлению и заправке картриджей определяется Приложением №1.

4.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком по факту выполнения работ, на основании Акта выполненных работ, в течение трех банковских дней со дня подписания или в порядке предоплаты за один месяц или один квартал, по соглашению сторон.

4.3 Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, указывается без НДС, согласно ст. 346.11, 346.12 НК РФ и уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения, выданного УФК МФ РФ по Волгоградской области (МИ ФНС России № 3 по Волгоградской области).

4.4 Дополнительно оплачивается устранение дефектов, вызванных применением Заказчиком некачественного расходного материала или его неквалифицированной установкой сторонними лицами.

4.5 Общая сумма Настоящего Договора определяется количеством и объемом выполненных работ в течение его срока действия.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1 При эксплуатации восстановленных и заправленных картриджей придерживаться требований, норм и правил, установленных инструкцией по эксплуатации, а также рекомендаций специалистов-инженеров.

5.2 Своевременно осуществлять оплату исполнителю за проведенные работы в порядке и размере, определенные в разделе 4 настоящего Договора.

5.3 В период срока действия настоящего Договора не допускать проведение работ по восстановлению и заправке картриджей самостоятельно или третьими лицами и сообщать представителю Исполнителя обо всех случаях неисправности картриджей, указанных в Приложении №1.

6. Права и обязанности Исполнителя.

6.1 Качественно выполнять силами своих специалистов предусмотренные Договором работы в порядке и сроки, установленные в п.2.3.

6.2 Исполнитель не несет ответственности за работоспособность оборудования в случае использования Заказчиком неоригинальных расходных материалов, поставляемых третьими лицами без согласования с Исполнителем, а также в случае обслуживания оборудования лицами, не являющимися сотрудниками Исполнителя.

6.3 Исполнитель инструктирует представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации техники.

6.4 Исполнитель обязан передавать выполненные работы по Акту выполненных работ.

6.5 В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по выполненным работам Исполнитель в праве приостановить работы по договору до уплаты задолженности или расторгнуть договор.

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации восстановленных/заправленных картриджей устанавливается на весь ресурс картриджа в соответствии с Приложением №1 к Договору.

7.2 Заказчик вправе предъявлять Исполнителю требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они обнаружены в течение вышеуказанного гарантийного срока (ресурса).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, если данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

9. Ответственность сторон

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

10. Срок действия договора

10.1 Настоящий договор заключен на срок с «___»__________20__г. по «___»__________ 20__ г.

10.2 Расторжение договора может быть произведено по инициативе любой из сторон, с обязательным уведомлением другой стороны не позднее, чем за один месяц, и проведением взаиморасчетов в полном объеме.

10.3 Договор считается продленным на каждый следующий год, если ни одна из сторон не заявит о своем несогласии о продлении договора за 1 месяц до срока окончания действия договора.

10.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр, подписанный обеими сторонами, находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Шайдуллин Андрей Архипович,

СКЦ «ZIPTONER» ИНН/КПП: 343600547605

Почт адрес: 403877, г.Камышин, 3-й мкр. дом 11 б

Р/с 40802810409110783868 в

ФКБ «Петрокоммерц» в г. Волгограде, БИК 041824853

Телефон: +7 (854457) 2-40-60.

Юр./почт адрес: ___________________________________________________________

ИП Шайдуллин Андрей Архипович

печать, подпись печать, подпись

Приложение №1

к Договору на проведение работ по восстановлению и заправке картриджей

____________ от _________________________

Договор на восстановление и заправку картриджей

Чтобы получить заправленный картридж в тот же день необходимо сдать его на заправку до 17:00.

Заправка картриджей в СИТИ — это высокое качество по разумной цене. Мы не завлекаем обещаниями низких цен, мы просто честно делаем свою работу. Многолетний опыт заправки картриджей для принтеров и другой оргтехники, показывает, что правильно заправленный картридж по качеству отпечатка отличить от оригинального можно с большим трудом. В наших магазинах есть такие услуги как: заправка картриджей HP, заправка картриджей Samsung, заправка картриджей Epson, заправка картриджей Xerox, заправка картриджей Brother, заправка картриджей Canon, заправка картриджей Kyocera и картриджи других торговых марок.

Заправка картриджей или как еще называют «зарядка картриджей»- это процесс заполнения картриджа новыми чернилами или тонером взамен израсходованных или отработанных, в зависимости от модели картриджа. Соответственно струйный картридж заправлют чернилами, а лазерный картридж (тонерный) — тонером. Так же, при необходимости мы заменяем чипы (микросхемы контроля уровня тонера). Хотя термин «заправка», не совсем точно отражает процесс, происходящий с картриджем в лаборатории. Например, прежде чем заправить картридж от лазерного принтера, он должен пройти полное техническое обслуживание: тестирование на наличие повреждений, разборку, очистку от остатков старого тонера, проверку всех деталей картриджа на возможность повторного использования. Затем только происходит заполнение высококачественным тонером.

Будьте внимательны! Заправка осуществляется только по будним дням. Можно только забрать картриджи сданные на заправку до субботы, или сдать картриджи в заправку, но на понедельник!

Восстановление картриджей

Перейти в каталог заправки и ремонта лазерных картриджей >>
Восстановление картриджей, или как еще называют «рециклинг» — заправка картриджей плюс замена износившихся деталей. По сути это ремонт картриджа. Если качество отпечатка оставляет желать лучшего и простая заправка не помогает — СИТИ к вашим услугам. Мы знаем все о всех деталях картриджа — магнитные валы, ракели, ролики первичного заряда (PCR), фотобарабан — и при необходимости поменяем износившиеся узлы в картридже.

Читайте так же:  Жена русская как получить гражданство

Заключение договора

Вы так же можете заключить с нами договор на обслуживание Вашей оргтехники.
Скачать договор и узнать подробности можете тут.

Договор на ремонт копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных устройств, заправку и восстановление картриджей

Приложение к Извещению о проведении запроса котировок цен №79 от «27» августа 2010 г.

на ремонт копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных устройств, заправку и восстановление картриджей

г. Иркутск «__» ________ 2010г.

___________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Исполнитель и Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», Иркутской области – филиала » Афанасьева Геннадия Петровича, действующего на основании приказа от 01.01.2001 №66-п и доверенности от 01.01.2001 №38.11-13/208, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту копировальных аппаратов, многофункциональных устройств и принтеров (далее по тексту Оргтехники), заправки и восстановлению Картриджей согласно Спецификации (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются и подписываются Исполнителем и Заказчиком.

2. ПОРЯДОК РЕМОНТА ОРГТЕХНИКИ

2.1. Ремонт каждой единицы Оргтехники, указанной в Приложении №1 выполняется в объёме, установленном в эксплуатационной документации.

2.2. Ремонт оргтехники включает в себя:

— Регламентные работы по проверке работоспособности узлов и блоков в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.

— Разборку, чистку, промывку, смазку узлов и блоков, сборку, регулировку и настройку в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.

— Регламентные работы по замене вышедших из строя быстроизнашивающихся деталей, узлов и блоков.

— Работы по проверке функционирования оборудования в автономном и неавтономном режиме.

— Работы по регулировке.

— Работы по сдаче оборудования Заказчику.

— Работы по оформлению документации.

— Мелкий, средний и сложный ремонт, замену и установку запасных частей.

3. ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

3.1. Заправка Картриджа включает в себя разборку, чистку всех его компонентов, заполнение тонерного отделения тонером соответствующей марки и сборку.

3.2. Восстановление Картриджа включает в себя разборку, чистку всех его компонентов, замену израсходовавших свой ресурс или вышедших из строя компонентов (фоторецептор, ракель), заполнение тонерного отделения тонером соответствующей марки и сборку.

3.3. Проверка качества печати картриджей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне.

4.2. В случае изменения юридических и банковских реквизитов у одной из Сторон последняя обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать выставляемые Исполнителем счета в сроки, указанные в п. 5.2. договора, а в случае невозможности оплатить счета информировать Исполнителя в трехдневный срок.

4.2.2. В течение 10 рабочих дней с момента уведомления об окончании ремонта принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего договора путем подписания акта сдачи-приемки работ.

4.2.3. При отказе от проведения ремонта Оргтехники, заплатить стоимость ее диагностики.

4.2.4. Доставить Оргтехнику и Картриджи своими силами и за свой счет в сервисный центр Исполнителя.

4.2.5. При обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления Картриджа, возникших по вине Исполнителя, уведомить об этом Исполнителя по телефону, передать картриджи мастеру для устранения дефектов.

4.2.6. При отсутствии дефектов, Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Заказчик имеет право предъявлять претензии Исполнителю во всех случаях нарушения последним обязательств по настоящему Договору.

4.5. Исполнитель обязан:

4.5.1. Выполнять ремонт Оргтехники, заправку и восстановление Картриджей входящие в сферу его деятельности. Заказчик не вправе требовать выполнения ремонта оборудования, выполнить который Исполнитель считает невозможным или нецелесообразным.

4.5.2. Оказать услуги качественно и в полном объеме.

4.5.3. При получении заявки от Заказчика об обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления Картриджа, возникших по вине Исполнителя, устранить дефект в течение 48 (сорока восьми) часов с момента передачи Заказчиком Картриджей на обслуживание.

4.5.4. Выставлять Заказчику счета на оплату услуг.

4.6. Исполнитель имеет право:

4.6.1. Запросить у Заказчика информацию об условиях эксплуатации им Оргтехники.

4.6.2. В случае не соблюдения Заказчиком основных правил эксплуатации оборудования (приведенных в соответствующих разделах документации на оборудование) Исполнитель вправе отказаться от ремонта данного оборудования.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ, оказанных Исполнителем по настоящему договору составляет ____________ (_____________________________________________) рублей.

5.2. Оплата выполненных работ Исполнителя производится Заказчиком по факту выполненных работ платежным поручением на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (Приложение ), на основании счета выставленного Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения.

5.3. Стоимость необходимых для проведения работ расходных материалов и запасных частей к Оргтехнике и Картриджам в предмет настоящего Договора не входит.

5.4. Исполнитель при изменении стоимости ремонта обязан письменно уведомить Заказчика за 20 (двадцать) календарных дней.

5.5. Платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации на основании выставленных счетов.

6. СРОКИ РЕМОНТА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Ремонт Оргтехники без учета времени диагностики при наличии у Исполнителя запчастей составляет не более 20 рабочих дней с момента передачи оборудования на ремонт. В случае если у Исполнителя отсутствуют необходимые запчасти, срок ремонта увеличивается на срок ожидания необходимых запчастей.

6.2. Срок выполнения заправки или восстановления Картриджа – не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи Заказчиком Картриджей на обслуживание.

6.2. Гарантия на заменяемые детали и выполненные ремонтные работы составляет 3 месяца.

6.3. Гарантия на картриджи, заправленные и восстановленные Исполнителем, составляет 5 рабочих дней.

6.3. Гарантия Исполнителя не распространяется на дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также на ущерб, возникший вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения Оргтехники не по назначению, недостаточного и/или неправильного монтажа, а также на неисправности, возникшие из-за несоблюдения технических инструкций изготовителя, касающихся порядка и условий использования соответствующего вида Оргтехники.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости фактически не проведённого ремонта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.4. О намерении расторгнуть договор Стороны обязаны известить друг друга в

письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора.

7.5. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий Стороны обязуются

уведомить друг друга в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты принятия решения о ликвидации и реорганизации.

7.6. Если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, принимает решение о

приостановлении выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик в трехдневный срок оплачивает Исполнителю не оплаченные ранее запасные части и расходные материалы, а так же услуги, выполненных Исполнителем на момент получения письменного уведомления о приостановлении действия Договора.

7.7. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем предъявления претензии.

Срок рассмотрения претензии составляет три недели с момента получения претензии. В случае если Стороны не достигнут договоренности при разрешении спорных вопросов, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

7.7. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают внешние, чрезвычайные, непредсказуемые, непредотвратимые и непреодолимые события, которые не существовали в момент заключения договора и возникшие помимо воли Заказчика и Исполнителя, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, противоправные действия третьих лиц, забастовки, правительственные меры и нормативные акты, ограничивающие возможность исполнения договорных обязательств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, исполнение настоящего договора может быть приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне.

Читайте так же:  Как заполнять доверенность для налоговой

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех суток уведомить об этом своего Контрагента по настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до 31 декабря 2010 года.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,

только если они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Юр. Адрес:____________________ ______________________________

Факт. адрес: ___________________ ______________________________

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

131000 г. Москва, Варшавское шоссе

УФПС Иркутской области — филиал ФГУП «Почта России»,

Адрес филиала: г. Иркутск, пер. Богданова, 8 А.

Договор на восстановление и заправку картриджей

Договор оказания услуг по заправке картриджей
№ ____

г. ___________ «___» _________ 20__г.

ООО “___________”, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «___________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ______________, действующего на основании Устава, (далее — «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление ремонта и услуг по техническому обслуживанию оргтехники и заправке (восстановлению) картриджей к оргтехнике Заказчика, поставку расходных материалов к оргтехнике.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1 услуги и товары в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик:
2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту нахождения Заказчика или в своем сервисном центре, в случае, если ремонт невозможно произвести на месте. Заправка (восстановление) картриджей производится в сервисном центре Поставщика.
2.1.2. Услуги по ремонту оргтехники и заправке (восстановлению) картриджей заказчика оказываются Поставщиком на основании заявок Заказчика.
2.1.3. Поставщик самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг, а также график их работы.
2.1.4. Поставщик самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки. Этот срок может быть продлен, в случае, если для проведения работ необходимы оригинальные комплектующие или расходные материалы. В этом случае срок ремонта продлевается на время поставки.
2.1.5. В случае необходимости Поставщик имеет право привлекать для исполнения обязанностей по настоящему договору третьих лиц.
2.1.6. В случае необходимости применения в процессе ремонта или обслуживания расходных материалов и комплектующих, их стоимость оплачивается отдельно.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Оплачивает услуги Поставщика в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего договора.
2.2.2. Оперативно сообщает Поставщику о необходимых объемах работ по техническому обслуживанию оргтехники.
2.2.3. Предоставляет заявки на оказание услуг по ремонту оргтехники.

3. Порядок и приемка оказанных услуг

3.1. По итогам оказания услуг Стороны ежемесячно подписывают Акт сдачи-приемки услуг. В акте указывается: наименование оказанных услуг, стоимость оказанных услуг за
месяц, качество оказанных услуг.
3.2. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут
необходимой указать.

4. Размер и порядок оплаты услуг Поставщика

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении №1 к настоящему договору.
4.2. Стоимость услуг оказанных Исполнителем за прошедший месяц, указывается в Акте сдачи-приемки услуг за соответствующий месяц.
4.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных Исполнителем услуг в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг за соответствующий месяц в размере, указанном в Акте.
4.3. Сумма, указанная в Акте сдачи-приемки услуг за соответствующий месяц включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору.

5. Срок действия договора

5.1. Поставщик приступает к выполнению своих обязанностей в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора.
5.2. Срок действия договора – 1 (один) год. По истечении срока действия договор автоматически пролонгируется, на очередной год если какая-либо из сторон не заявит об обратном.
5.3. Договор на техническое обслуживание и поставку может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за один месяц.

6. Прочие условия

6.1. Договор может быть изменен и дополнен по письменному соглашению сторон.
6.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом.

Восстановление картриджей

Прохождение процедуры восстановления картриджа позволяет повторно использовать картридж, который теоретически выработал свой ресурс. На практике использованный единожды картридж может быть использован повторно до десяти раз.

Технологии настоящего времени позволяют добиваться столь же эффектного отпечатка, как и при использовании нового (оригинального) картриджа. Также нельзя не отметить более низкую цену такого картриджа, которая в свою очередь позволяет экономить организации до 50% бюджета на расходные материалы.

НАША КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ УДОБНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ СХЕМУ РАБОТЫ: У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ КУПИТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ.

Почему восстановленный картридж выгоднее?
Потому что:

  1. Вы не платите за корпус картриджа
  2. Вы не платите за марку (бренд) оригинального картриджа
  3. Вы не платите посредникам
  4. ПРи этом получаете картридж высокого качества, восстановленные на профессиональном оборудовании, с использованием компонентов и комплектующих от ведущих западных производителей
  • 10-ти летний опыт работы
  • ЗИП для заправки и восстановления в наличии всегда,
  • 12 специалистов по заправке и восстановлению картриджей с опытом работы более 6-ти лет
  • Гарантии в экономии расходныx материалов
  • Для каждой модели катриджа — индивидуальный подбор компонентов и комплектующих, обеспечивающих наилучшее качество печати и ресурс работы

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ

Что такое «восстановленный картридж». Картриджи упакованы в герметично запаянный пакет и коробку.

Изготовление картриджей происходит на производстве в России.

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

  • первичное тестирование;
  • полную разборку картриджа и очистку от остатков тонера;
  • замену узлов непригодных к повторному использованию на новые;
  • замену оптического фотобарабана на новый (пр — во Германия);
  • заправку графическим тонером LG GROUP, Япония;
  • герметизацию тонер-бункера;
  • выходной контроль качества;
  • упаковку готового картриджа в транспортировочную коробку.

Восстановленные картриджи обеспечиваются гарантией (безупречной работы картриджа до момента окончания тонера) производителя в течении 5-6 месяцев. Претензии по качеству работы картриджей принимаются при наличии документов подтверждающих их приобретение у нас (накладная, кассовый чек). Можно заключить договор на поставку картриджей.

Предупреждение: если клиент занимается выводом пленок или оригинал-макетов, то в данном случае восстановленные картриджи не рекомендуется использовать, т.к. используемый тонер не дает необходимой цветовой гаммы. Восстановленные картриджи идеально подходят для печати текста, таблиц, простой графики.

  • Бесплатная доставка картриджей в офис
  • Индивидуальные программы в соотношении «ЦЕНА/КАЧЕСТВО»
  • 10% скидка на сервисное обслуживание

О ВОССТАНОВЛЕННЫХ КАРТРИДЖАХ

Если Вы будете печатать с помощью восстановленных картриджей , значит окружающая нас природа станет чище примерно на 3-4 килограмма неуничтожаемых и химически агрессивных пластмассовых отходов!

Наша компания так же покупает использованные картриджи от принтеров и малой копировально-множительной техники. На сколько это выгодно? Прямо можно сказать, что это достаточно прибыльно для вас. Средняя стоимость картриджа около 100 руб. Накопив около 10 штук таких картриджей, Вы получите от 1000 руб. Но это не придельная стоимость использованных картриджей. Есть модели со стоимостью от 700 руб. и выше. Узнать есть ли такие картриджи у Вас вы можете, позвонив нам по телефонам (095) 161-05-18 или (095) 963-09-79.

Повторное использование отработанных картриджей позволяет освободиться от многих тонн неуничтожимых отходов, загрязняющих окружающую среду, кроме того, может избавить потребителей от проблемы вывоза мусора и существенно пополнить их бюджет.

Расценки на восстановленные картриджи и покупку б.у. картриджей вы найдете в нашем прайс-листе .

Договор об оказании услуг по заправке и восстановлению картриджей

об оказании услуг по заправке и восстановлению картриджей.

г. Омск «___»_________ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Читайте так же:  Полномочия главы администрации города пензы

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать услуги по заправке и восстановлению картриджей согласно прейскуранту «Заказчика», действующему на момент оказания услуги.

1.2. Услуги по заправке и восстановлению картриджей производятся на территории «Исполнителя».

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Оплата услуг производится «Заказчиком» в течение трех банковских дней с момента получения счета «Исполнителя» или подписания акта оказанных услуг (выполненных работ) и получения счета-фактуры.

2.2. Оплата услуг производится в российских рублях на расчетный счет или в кассу «Исполнителя». В платежных поручениях «Заказчик» обязан делать ссылку на оплачиваемые документы.

2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет или кассу «Исполнителя».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Исполнитель» обязуется:

3.1.1. Использовать для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с п.1.1. настоящего договора тонер, отвечающий по своему качеству нормативным документам (ГОСТ, ТУ), действующим в РФ для данного вида продукции.

3.1.2. Срок исполнения обязательств по заправке и восстановлению картриджей не может превышать трех рабочих дней при наличии у «Исполнителя» необходимых материалов и комплектующих, а в случае их отсутствия – не более десяти рабочих дней с момента передачи картриджей «Исполнителю».

3.1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются в рамках договоренности между «Заказчиком» и «Исполнителем». После выполнения работ «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» Акт оказанных услуг (выполненных работ).

3.1.4. При оказании услуг по заправке и восстановлению картриджей «Исполнитель» руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Договором. «Исполнитель» обязан сохранить в тайне информацию, которая стала ему известна при оказании «Заказчику» услуг в соответствии с настоящим Договором.

3.2.1. Осуществить доставку и вывоз картриджей своими средствами и силами или по согласованию с «Исполнителем».

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя».

3.2.3. Оформить акты на оказанные услуги (выполненные работы) не позднее двух рабочих дней с момента их получения от «Исполнителя».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы не оказанных услуг. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от суммы задержанного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.

4.4. В случае установления ненадлежащего качества оказанных услуг «Заказчик» вправе предъявить претензию в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта оказанных услуг.

4.5. «Исполнитель» обязуется устранить некачественно оказанные услуги в течение 3 (трех) дней с момента предъявления претензии.

4.6. Взыскания штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий), препятствующих надлежащему исполнению обязательств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые «Исполнитель» и «Заказчик» были не в состоянии предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

6.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, Стороны урегулируют путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, а также в случае установления ненадлежащего качества оказанных услуг, другая Сторона должна направить претензию в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта оказанных услуг. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (досудебном) порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2010 года.

7.2. Если ни одна из Сторон за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора в письменном виде не уведомит другую Сторону о намерении прекратить его действие, то он считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7.7. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.8. В случае если в период действия настоящего Договора и до даты окончания срока его действия будут введены новые налоги или другие изменения в законодательстве, касающиеся выполнения обязательств по настоящему Договору, общая цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон на величину введенных платежей.

7.9. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

Похожие записи:

  • Отчетность ооо осно 2019 Отчетность ООО в 2019 году Всю отчетность ООО можно разделить на пять категорий: Отчетность в зависимости от системы налогообложения Налоговые декларации В соответствии с выбранной системой налогообложения ООО должно сдавать в ИФНС следующие […]
  • Лицензия или пиратка rust Пиратки и лицензии — сервера RUST на любой вкус К сожалению, чаще всего игроки Rust ищут на просторах интернет пиратские серверы. Связано это с тем, что большая доля игроков — люди школьного возраста и студенты. А у них, как нам известно, с […]
  • Приказ росархива от 23122009 г Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 1 сентября 2017 г. № 143 Об утверждении Порядка использования архивных документов в […]
  • Договор по пропуску вагонов образец Договор аренды вагонов Скачать бланк в формате docx: dogovor-arendy-vagonov.docx [16,36 Kb] (cкачиваний: 20) Скачать бланк в формате pdf: dogovor-arendy-vagonov.pdf [59,95 Kb] (cкачиваний: 4) 1. ТОЛКОВАНИЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 1.1. Выражения Настоящий […]
  • Ильичева судебные приставы Судебный пристав Ильичева Надежда Леонидовна Структурное подразделение: Черемушкинский Отдел судебных приставов Ильичева Надежда Леонидовна - Судебный пристав-исполнитель Адрес: 115088, Россия, г. Москва, Южнопортовый 2-й проезд, д. 18, стр. 2, […]
  • Продналог денежная реформа наемный труд частная собственность концессии Проверочный тест по истории России 11 класс ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 11 КЛАСС. 1 ВАРИАТ. 1.В марте 1921 года на X съезде РКП (б): А) была провозглашена новая экономическая политика; Б) создана Государственная комиссия по электрификации […]